Google
      
发新话题
打印

[专业课程] 关于工程索赔的请教!!

关于工程索赔的请教!!

说明资料本人刚刚开始工作。就来到了津巴布韦。这里通货膨胀的厉害。汇率变的很快。可以说在这里做工程要考虑很多东西。
关于索赔。希望大家多教些知识给我。谢谢大家了。下面是我的想法:
刚来的时间不多,仔细考虑了下。索赔可以注意的因素:
1.        拖付工程款。
2.        油料的供应不足,及其他材料的购买难度。
3.        天气因素。这里的雨季会一定程度的造成施工难度,但需及时于相关部门取得雨量数据才可以拿到有利证据。
4.        政局影响。汇率对工程的影响。此条暂时不知如何解决。
5.        节假日的影响。(此工程暂不计)
6.        施工现场不可预料的问题对进度的影响。需好好收集材料。
7.        总之,对工程进度不利的影响需好好揣摩。
现在补充1些:
这里不用fidic。用的是当地的。
其次这里现在通货膨胀太厉害。相关东西不能给予我们合适的补偿。比如中方人员的工资。所以势必需要造假。也没有办法。而且这里的政策变化太快。实在受不了。
明年大选。希望过了这段时间。这里的经济会有改善。

TOP

1、建设工程索赔的依据⑴合同文件
合同文件是索赔的最主要依据,包括:
1)本合同协议书;
2)中标通知书;
3)投标书及其附件;
4)本合同专用条款;
5)本合同通用条款;
6)标准、规范及有关技术文件;
7)图纸;
8)工程量清单;
9)工程报价单或预算书。
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
⑵订立合同所依据的法律法规
1)适用法律和法规
建设工程合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
2)适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称。
⑶相关证据
1)证据是指能够证明案件事实的一切材料。在企业维护自身权利的过程中,根本的目的就是要明确对方的责任和自身的权利,减轻自己的责任和减少、甚至消除对方的权利。但这一切都必须依法进行。
2)可以作为证据使用的材料有以下七种。
•书证  是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。
•物证  是指以其存在、存放的地点外部特征及物质特性来证明案件事实真相的证据。如购销过程中封存的样品,被损坏的机械、设备,有质量问题的产品等。
•证人证言  是指知道、了解事实真相的人所提供的证词,或向司法机关所作的陈述。
•视听材料  是指能够证明案件真实情况的音像资料。如录音带、录像带等。
•被告人供述和有关当事人陈述  它包括:犯罪嫌疑人、被告人向司法机关所作的承认犯罪并交待犯罪事实的陈述或否认犯罪或具有从轻、减轻、兔除处罚的辩解、申诉。被害人、当事人就案件事实向司法机关所作的陈述。
•鉴定结论  是指专业人员就案件有关情况向司法机关提供的专门性的书面鉴定意见。如损伤鉴定、痕迹鉴定、质量责任鉴定等等。
•勘验、检验笔录  是指司法人员或行政执法人员对与案件有关的现场物品、人身等进行勘察、试验、实验或检查的文字记载。这项证据也具有专门性。
3)在工程索赔中的证据:
•招标文件、合同文本及附件,其他的各种签约(备忘录,修正案等),发包人认可的工程实施计划,各种工程图纸(包括图纸修改指令),技术规范等;
•来往信件,如发包人的变更指令,各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等;
•各种会谈纪要;
•施工进度计划和实际施工进度记录;
•施工现场的工程文件;
•工程照片;
•气候报告;
•工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告;
•工地的交接记录(应注明交接日期,场地平整情况,水、电、路情况等),图纸和各种资料交接记录;
•建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场,使用方面的记录、凭证和报表等;
•市场行情资料,包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料;
•各种会计核算资料;
•国家法律、法令、政策文件。

2、建设工程索赔的程序和方法
⑴索赔程序
1)提出索赔要求
当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。
2)报送索赔资料
在索赔通知书发出后的28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
3)工程师答复
工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
4)工程师逾期答复后果
工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
5)持续索赔
当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赌理由和证据。逾期末答复,视为该项索赔成立。
6)仲裁与诉讼
工程师对索赔的答复,承包人或发包人不能接受,即进入仲裁或诉讼程序。
⑵索赔文件的编制方法
1)总述部分
概要论述索赔事项发生的日期和过程;承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支;承包人的具体索赔要求。
2)论证部分
论证部分是索赔报告的关键部分,其目的是说明自己有索赔权,是索赔能否成立的关键。
3)索赔款项(或工期)计算部分
如果说合同论证部分的任务是解决索赔权能否成立,则款项计算是为解决能得多少款项。前者定性,后者定量。
4)证据部分
要注意引用的每个证据的效力或可信程度,对重要的证据资料最好附以文字说明,或附以确认件。

TOP

发新话题